Übersicht

Diese Übersicht ist mehr als eine bloße Übersicht.

Sie ist der Versuch, die grundlegenden Probleme des Unternehmers rechtlich in den Griff zu bekommen, welche entstehen, wenn der Unternehmer bei der Ausführung eines Bauauftrags unverschuldet, ohne eigenes Zutun oder ohne eigene Fehler, Produktionsmittel unproduktiv bereithalten und selber natürlich finanzieren muss.

Klage auf bauzeitbedingte Mehrkosten - ohne Erfolgsaussicht?

Schließlich heißt dieses Werk "Erfolg in Baustreitigkeiten", und der Erfolg von Klagen von Auftragnehmern, mit welchen diese Mehrkosten bzw. wirtschaftliche Verluste geltend machen, welche dadurch verursacht wurden, dass sich die Bauzeit in Wirklichkeit anders entwickelt hat als dies bei Vertragsschluss aus Sicht des Unternehmers zu Recht vorgesehen war, ist leider Stand jetzt schlecht.

Tatsächlich scheinen die Gerichte eine regelrechte Aversion gegen alle Ansprüche zu haben, welche man unter dem Begriff des Bauzeitennachtrags zusammenfassen kann.

Dabei wird von den Instanzgerichten reichlich Gebrauch gemacht von der "Substantiierungsschere" oder "Substantiierungskeule", indem der Klagepartei sinngemäß erklärt wird:

"So substantiiert und konkret kann Dein Vortrag gar nicht sein, dass wir Deiner Klage stattgegeben werden, indem wir einen berechtigten Anspruch auf zusätzliche bauzeitbedingte Vergütung zusprechen!"

In diesem Zusammenhang wird die sogenannte bauablaufbezogene Darstellung als Totschlagargument eingesetzt: