BGH - Urteil vom 18.12.2014
VII ZR 60/14
Normen:
BGB § 133; BGB § 157; BGB § 632 Abs. 2; VOB/B § 2 Nr. 5;
Fundstellen:
BauR 2015, 828
MDR 2015, 386
NZBau 2015, 220
ZfBR 2015, 361
Vorinstanzen:
LG Dresden, vom 31.07.2012 - Vorinstanzaktenzeichen 4 O 3189/11
OLG Dresden, vom 14.02.2014 - Vorinstanzaktenzeichen 16 U 1480/12

Grundsätze der Mehrvergütung bei verzögerter Vergabe auch bei Baukonzessionsvertrag anwendbar

BGH, Urteil vom 18.12.2014 - Aktenzeichen VII ZR 60/14

DRsp Nr. 2015/2816

Grundsätze der Mehrvergütung bei verzögerter Vergabe auch bei Baukonzessionsvertrag anwendbar

Die Anwendung der Grundsätze der Mehrvergütung bei verzögerter Vergabe kommt auch bei einem Baukonzessionsvertrag in Betracht (Fortführung von BGH, Urteil vom 11. Mai 2009 - VII ZR 11/08, BGHZ 181, 47).

Tenor

Auf die Revision der Beklagten wird das Grundurteil des 16. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Dresden vom 14. Februar 2014 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Normenkette:

BGB § 133; BGB § 157; BGB § 632 Abs. 2; VOB/B § 2 Nr. 5;

Tatbestand

Die Klägerin macht aus abgetretenem und hilfsweise aus eigenem Recht einen Anspruch wegen einer Bauzeitverschiebung auf der Grundlage eines nach öffentlicher Ausschreibung geschlossenen Baukonzessionsvertrags geltend.