2. Rechtsprechung
  3. 1998
  4. Sonstige
  5. OLG
  6. OLG Frankfurt/Main
OLG Frankfurt/Main - Urteil vom 08.05.1998
10 U 271/96
Normen:
BGB § 278 ; VOB/B § 6 Nr.6 ;
Fundstellen:
BauR 1999, 49
DRsp I(138)848-3b

Behinderung des Subunternehmers durch Planänderung des Bauherrn

OLG Frankfurt/Main, Urteil vom 08.05.1998 - Aktenzeichen 10 U 271/96

DRsp Nr. 1999/5492

Behinderung des Subunternehmers durch Planänderung des Bauherrn

»Für Behinderungen des Subunternehmers durch Planungsänderungen des Bauherrn hat der Haupt- oder Generalunternehmer gemäß § 278 BGB unmittelbar oder in entsprechender Anwendung einzustehen.«

Normenkette:

BGB § 278 ; VOB/B § 6 Nr.6 ;

Gründe: