2. Rechtsprechung
  3. 1997
  4. Sonstige
  5. OLG
  6. OLG Rostock
OLG Rostock - Urteil vom 24.09.1997
5 U 20/96
Normen:
VOB/B § 6 Nr. 6;
Fundstellen:
BauR 1999, 402

OLG Rostock - Urteil vom 24.09.1997 (5 U 20/96) - DRsp Nr. 1999/5536

OLG Rostock, Urteil vom 24.09.1997 - Aktenzeichen 5 U 20/96

DRsp Nr. 1999/5536

Ein Schadensersatzanspruch wegen Bauverzögerung ist nicht gegeben, wenn die Verzögerung auf Mängeln eines Gerüsts beruht, das bauseits zu stellen ist. Denn das Gerüstbauunternehmen ist nicht Erfüllungsgehilfe des Bauherrn.

Normenkette:

VOB/B § 6 Nr. 6;
Fundstellen
BauR 1999, 402
© copyright - Deubner Verlag, Köln