2. Rechtsprechung
  3. 1999
  4. Sonstige
  5. OLG
  6. OLG Düsseldorf
OLG Düsseldorf - Urteil vom 16.12.1999
23 U 75/99
Normen:
BGB §§ 284, 285, 339 ; VOB/B § 11;
Fundstellen:
IBR 2000, 120

Vereinbarung eines Fertigstellungstermins

OLG Düsseldorf, Urteil vom 16.12.1999 - Aktenzeichen 23 U 75/99

DRsp Nr. 2000/5384

Vereinbarung eines Fertigstellungstermins

Verschiebt sich ein vereinbarter Fertigstellungstermin ohne Verschulden des Auftragnehmers um einen Monat, so kann von einer kalendermäßig bestimmten Leistungszeit i.S. des § 284 Abs. 2 BGB nicht ausgegangen werden.

Normenkette:

BGB §§ 284, 285, 339 ; VOB/B § 11;
Fundstellen
IBR 2000, 120
© copyright - Deubner Verlag, Köln