2. Rechtsprechung
  3. 1974
  4. BGH
BGH vom 21.03.1974
VII ZR 139/71
Normen:
BGB § 636 Abs. Abs. 1 S. 2;
Fundstellen:
BauR 1974, 274
Schäfer/Finnern, Z 2.510 Bl. 52

Verzug des Bauunternehmers vor Erteilung der Baugenehmigung

BGH, vom 21.03.1974 - Aktenzeichen VII ZR 139/71

DRsp Nr. 1997/2274

Verzug des Bauunternehmers vor Erteilung der Baugenehmigung

Solange die Baugenehmigung nicht erteilt ist, kann der Bauunternehmer mit der Erfüllung seiner Bauleistung nicht in Verzug geraten, weil der Anspruch des Bauherrn auf Herstellung des Werkes nicht fällig ist.

Normenkette:

BGB § 636 Abs. Abs. 1 S. 2;
Fundstellen
BauR 1974, 274
Schäfer/Finnern, Z 2.510 Bl. 52
© copyright - Deubner Verlag, Köln