2. Rechtsprechung
  3. 1979
  4. BGH
BGH vom 08.03.1979
VII ZR 9/78
Normen:
BGB § 632 ;
Fundstellen:
BauR 1979, 245
Schäfer/Finnern/Hochstein, § 6 VOB/B (1952) Nr. 4
WM 1979, 582
ZfBR 1979, 198

Anpassung eines Festpreises wegen gestiegener Lohnkosten

BGH, vom 08.03.1979 - Aktenzeichen VII ZR 9/78

DRsp Nr. 1996/14576

Anpassung eines Festpreises wegen gestiegener Lohnkosten

Haben die Vertragspartner einen Festpreis vereinbart, so kann eine Anpassung des Werklohns an die durch zwischenzeitlich eingetretenen Lohnerhöhungen veränderten Verhältnisse geboten sein, wenn der Auftragnehmer durch die verzögerungsbedingten Verteuerungen unangemessen belastet ist und die Verzögerungen nicht zu verantworten hat.

Normenkette:

BGB § 632 ;

Hinweise:

Ähnlich OLG Düsseldorf, BauR 1974, 348 = MDR 1974, 489; OLG Stuttgart, BauR 1973, 385, 386; OLG München, BauR 1985, 330 (s.o. LS 28).

Fundstellen
BauR 1979, 245
Schäfer/Finnern/Hochstein, § 6 VOB/B (1952) Nr. 4
WM 1979, 582
ZfBR 1979, 198
© copyright - Deubner Verlag, Köln