2. Rechtsprechung
  3. 2003
  4. Sonstige
  5. OLG
  6. OLG Saarbrücken
OLG Saarbrücken - Urteil vom 13.08.2003
1 U 757/00
Normen:
HOAI § 15 Abs. 2 Ziff. 1, 2, 3, 4, 5 ; ZPO § 265 Abs. 2 ; ZPO § 540 Abs. 1 Nr. 1 ; BGB § 247 ; BGB § 288 Abs. 1 ; BGB § 326 Abs. 1 ; BGB § 634 Abs. 1 Satz 2 (a.F.) ; BGB § 636 Satz 2 ; DÜG § 1 ; EGZPO § 26 Nr. 5 ;
Vorinstanzen:
LG Saarbrücken, vom 12.09.2000 - Vorinstanzaktenzeichen 16 O 258/97

Architektenvertrag: Inanspruchnahme eines Architekten auf Erstattung der Kosten für die Rückabwicklung eines Kaufvertrages sowie auf Schadensersatz wegen mangelhafter Bauarbeiten

OLG Saarbrücken, Urteil vom 13.08.2003 - Aktenzeichen 1 U 757/00

DRsp Nr. 2003/15846

Architektenvertrag: Inanspruchnahme eines Architekten auf Erstattung der Kosten für die Rückabwicklung eines Kaufvertrages sowie auf Schadensersatz wegen mangelhafter Bauarbeiten

1. Hat sich ein Architekt im Rahmen eines Architektenvertrages nicht zur Einhaltung eines bestimmten Fertigstellungstermins verpflichtet, so haftet er nicht für Schäden, die auf Grund einer wegen der verspäteten Fertigstellung eines Bauwerks augelösten Rückabwicklung des Kaufvertrages entstanden sind. 2. Zur Haftung des Architekten wegen mangelhafter Bauplanung und Bauaufsicht auf Ersatz erforderlicher Mängelbeseitigungskosten bzw. in Ansatz zu bringender Minderungsbeträge.

Normenkette:

HOAI § 15 Abs. 2 Ziff. 1, 2, 3, 4, 5 ; ZPO § 265 Abs. 2 ; ZPO § 540 Abs. 1 Nr. 1 ; BGB § 247 ; BGB § 288 Abs. 1 ; BGB § 326 Abs. 1 ; BGB § 634 Abs. 1 Satz 2 (a.F.) ; BGB § 636 Satz 2 ; DÜG § 1 ; EGZPO § 26 Nr. 5 ;

Tatbestand: