2. Rechtsprechung
  3. 2001
  4. Sonstige
  5. OLG
  6. OLG Celle
OLG Celle - Urteil vom 01.11.2001
13 U 148/00
Normen:
BGB § 642 ; VOB/B § 6 Nr. 6 ;
Fundstellen:
OLGReport-Celle 2002, 28

OLG Celle - Urteil vom 01.11.2001 (13 U 148/00) - DRsp Nr. 2002/62

OLG Celle, Urteil vom 01.11.2001 - Aktenzeichen 13 U 148/00

DRsp Nr. 2002/62

»Zu den Substantiierungsanforderungen bei der Klage eines Unternehmers, der wegen Behinderungen bei der Ausführung seiner Leistung Schadensersatz gemäß § 6 Nr. 6 VOB/B oder Entschädigung gemäß § 642 BGB gegenüber dem Auftraggeber geltend macht.«

Normenkette:

BGB § 642 ; VOB/B § 6 Nr. 6 ;

Tatbestand:

Die Klägerin macht Schadensersatz gemäß § 6 Nr. 6 VOB/B bzw. Entschädigung nach § 642 BGB wegen Behinderung während der Ausführung der ihm übertragenen Bauarbeiten geltend.