2. Rechtsprechung
  3. 1988
  4. Sonstige
  5. OLG
  6. OLG Koblenz
OLG Koblenz vom 08.12.1988
5 U 705/88
Normen:
BGB § 631 ; VOB/B § 4 Nr.7, § 5 Nr.1, Nr.4, § 8 Nr.3 Abs.1, Abs.2;
Fundstellen:
BauR 1989, 729
DRsp I(138)584d
MDR 1990, 51
NJW-RR 1989, 1503
ZfBR 1990, 122

OLG Koblenz - 08.12.1988 (5 U 705/88) - DRsp Nr. 1992/9402

OLG Koblenz, vom 08.12.1988 - Aktenzeichen 5 U 705/88

DRsp Nr. 1992/9402

Wirksame Auftragsentziehung wegen verzögerten Arbeitsbeginns bei Vereinbarung einer »Ausführungsfrist .. innerhalb 20 Arbeitstagen« und anschließender Nachfristsetzung von acht Tagen.

Normenkette:

BGB § 631 ; VOB/B § 4 Nr.7, § 5 Nr.1, Nr.4, § 8 Nr.3 Abs.1, Abs.2;

»Nach § 8 Nr. 3 Abs. 2 VOB/B ist der Auftraggeber nach der Entziehung des Auftrages berechtigt, den noch nicht vollendeten Teil der Leistung zu Lasten des Auftragnehmers durch einen Dritten ausführen zu lassen. Eine Entziehung des Auftrags kann gemäß § 8 Nr. 3 Abs. 1 i. V. m.

§ 5 Nr. 4 VOB/B vorgenommen werden, wenn der Auftragnehmer den Beginn der Arbeiten verzögert, nachdem ihm zuvor eine »angemessene Frist« mit Ablehnungsandrohung gesetzt worden war. Diese Voraussetzungen sind hier gegeben.