2. Rechtsprechung
  3. 1986
  4. BGH
BGH - Urteil vom 20.02.1986
VII ZR 286/84
Normen:
BGB § 631 ; VOB/B § 6 Nr. 6;
Fundstellen:
BB 1986, 1878
BGHZ 97, 163
BauR 1986, 347
BauR 1987, 378
DB 1986, 1216
DRsp I(138)498c-d
MDR 1986, 747
NJW 1986, 1684
ZfBR 1986, 130
Vorinstanzen:
KG,
LG Berlin,

Schadensermittlung bei Bauverzögerungen auf einer Großbaustelle

BGH, Urteil vom 20.02.1986 - Aktenzeichen VII ZR 286/84

DRsp Nr. 1992/3897

Schadensermittlung bei Bauverzögerungen auf einer Großbaustelle

»Zur Schadensermittlung gemäß § 6 Nr. 6 VOB/B (1979), wenn der Auftragnehmer durch vom Auftraggeber zu vertretende Umstände behindert wird, gleichwohl aber die vorgesehene Bauzeit einhält.«

Normenkette:

BGB § 631 ; VOB/B § 6 Nr. 6;

Tatbestand: