2. Rechtsprechung
  3. 2001
  4. Sonstige
  5. OLG
  6. OLG Celle
OLG Celle - Urteil vom 22.03.2001
13 U 213/00
Normen:
VOB/B § 11; BGB § 138 Abs. 1 ;
Fundstellen:
BauR 2001, 1108

Sittenwidrigkeit einer Vertragsstrafe

OLG Celle, Urteil vom 22.03.2001 - Aktenzeichen 13 U 213/00

DRsp Nr. 2001/14071

Sittenwidrigkeit einer Vertragsstrafe

Die Vereinbarung einer Vertragsstrafe von 15% des Werklohns für den Fall der Nichtfertigstellung bis zu einem bestimmten Termin benachteiligt den Unternehmer unangemessen und ist daher auch Individualvereinbarung sittenwidrig und unwirksam.

Normenkette:

VOB/B § 11; BGB § 138 Abs. 1 ;
Fundstellen
BauR 2001, 1108
© copyright - Deubner Verlag, Köln