2. Rechtsprechung
  3. 2007
  4. Sonstige
  5. OLG
  6. OLG Brandenburg
OLG Brandenburg - Urteil vom 13.09.2007
12 U 214/06
Normen:
VOB/B § 1 Nr. 3 ; VOB/B § 2 Nr. 5 ; VOB/B § 2 Nr. 6 ; VOB/B § 2 Nr. 8 Abs. 2, 3 ; VOB/B § 4 Nr. 3 ; VOB/B § 16 Nr. 5 Abs. 3 ; BGB § 288 Abs. 1 a. F. ; BGB § 291 ; BGB § 631 Abs. 1 ; BGB § 677 ; BGB § 683 ;
Vorinstanzen:
LG Frankfurt (Oder) - 32 O 76/03 - 28.09.2006,

Zu den Nachbesserungspflichten einer Werkleistung deren Vergütung sich nach der Verdingungsordnung für Bauleistungen berechnet

OLG Brandenburg, Urteil vom 13.09.2007 - Aktenzeichen 12 U 214/06

DRsp Nr. 2007/18273

Zu den Nachbesserungspflichten einer Werkleistung deren Vergütung sich nach der Verdingungsordnung für Bauleistungen berechnet

Die Beschaffenheit des Baugrundes ist grundsätzlich der Risikosphäre des Auftraggebers zuzurechnen. Dieser hat in einem solchen Falkl auch stets für Verzögerungen und Mehrkosten einzustehen.

Normenkette:

VOB/B § 1 Nr. 3 ; VOB/B § 2 Nr. 5 ; VOB/B § 2 Nr. 6 ; VOB/B § 2 Nr. 8 Abs. 2, 3 ; VOB/B § 4 Nr. 3 ; VOB/B § 16 Nr. 5 Abs. 3 ; BGB § 288 Abs. 1 a. F. ; BGB § 291 ; BGB § 631 Abs. 1 ; BGB § 677 ; BGB § 683 ;

Entscheidungsgründe:

I.