2. Rechtsprechung
  3. 2009
  4. BGH
BGH - Urteil vom 26.11.2009
VII ZR 131/08
Normen:
BGB § 148; VOB/A § 19 Nr. 3; VOB/B § 2 Nr. 5; ZPO § 263;
Fundstellen:
BauR 2010, 455
NZBau 2010, 102
ZfBR 2010, 245
ZfBR 2010, 303
Vorinstanzen:
OLG Saarbrücken, vom 13.05.2008 - Vorinstanzaktenzeichen 4 U 500/07
LG Saarbrücken, vom 06.09.2007 - Vorinstanzaktenzeichen 11 O 142/06

Ersatz entstandener Mehrkosten für Baumaßnahmen an einer Bundesautobahn aufgrund der Verschiebung der Ausführungszeiten

BGH, Urteil vom 26.11.2009 - Aktenzeichen VII ZR 131/08

DRsp Nr. 2009/28676

Ersatz entstandener Mehrkosten für Baumaßnahmen an einer Bundesautobahn aufgrund der Verschiebung der Ausführungszeiten

Tenor

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 4. Zivilsenats des Saarländischen Oberlandesgerichts vom 13. Mai 2008 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Normenkette:

BGB § 148; VOB/A § 19 Nr. 3; VOB/B § 2 Nr. 5; ZPO § 263;

Tatbestand

Die Klägerin fordert als Auftragnehmerin von der beklagten Bundesrepublik Deutschland Mehrvergütung nach einem verzögerten Vergabeverfahren.