2. Rechtsprechung
  3. 2001
  4. Sonstige
  5. OLG
  6. OLG Saarbrücken
OLG Saarbrücken - Urteil vom 05.04.2001
8 U 642/00-127
Normen:
AGBG § 9 ; VOB/A § 12; VOB/B § 6 Nr. 6, § 11;
Fundstellen:
BauR 2001, 1109
ZfBR 2001, 332

Unangemessenheit einer Vertragsstrafe für verzögerte Fertigstellung

OLG Saarbrücken, Urteil vom 05.04.2001 - Aktenzeichen 8 U 642/00-127

DRsp Nr. 2001/14098

Unangemessenheit einer Vertragsstrafe für verzögerte Fertigstellung

Eine formularmäßig vereinbarte Vertragsstrafe mit einer Obergrenze von 12% des Werklohns benachteiligt den Unternehmer unangemessen i.S. von § 9 Abs. 1 AGBG. Dies folgt für einen öffentlichen Auftraggeber auch aus § 12 Nr. 1 VOB/A.

Normenkette:

AGBG § 9 ; VOB/A § 12; VOB/B § 6 Nr. 6, § 11;
Fundstellen
BauR 2001, 1109
ZfBR 2001, 332
© copyright - Deubner Verlag, Köln