2. Erfolg in Baustreitigkeiten
  3. Aktuelle Informationen und neueste Rechtsprechung
  4. Neueste Rechtsprechung
  5. Archiv Deutsche Rechtsprechung
  6. 73. Akt. - 06/2010
  7. Zu §§ 133, 157 BGB; § 2 Nr. 5 VOB/B

Zu §§ 133, 157 BGB; § 2 Nr. 5 VOB/B

Zu §§ 133, 157 BGB; § 2 Nr. 5 VOB/BMehrkosten nach Bauzeitverzögerung wegen verspäteten Zuschlags im Verhandlungsverfahren

BGH, Urt. v. 10.09.2009 - VII ZR 255/08 BauR 2009, 1908 = IBR 2009, 629

I. Das Urteil nimmt Stellung zu,

der Frage, ob einem Auftragnehmer wegen verspäteten Zuschlags in einem Verhandlungsverfahren eingetretene Mehrkosten wegen einer Bauzeitverzögerung zustehen (in Ergänzung und zur Unterscheidung der BGH-Urteile v. 11.05.2009 - VII ZR 11/08, BauR 2009, 1131; IBR 2009, 310, 311 und den anderen beiden Urteilen des BGH v. 10.09.2009 - VII ZR 82/08, BauR 2009, 1896; IBR 2009, 625, 626 und Urt. v. 10.09.2009 - VII ZR 152/08, BauR 2009, 1901 = IBR 2009, 627, 628.

II. Das Urteil hat folgende Leitsätze:

1.

Belässt es der Bieter in einem vergaberechtlichen Verhandlungsverfahren nach § 3b Nr. 1c VOB/A im Rahmen von Verhandlungen mit dem Auftraggeber über die durch eine Zuschlagsverzögerung bedingte Anpassung seines Angebots hinsichtlich der Bauzeit bei der Ankündigung von verzögerungsbedingten Mehrvergütungsansprüchen, so ist eine tatrichterliche Auslegung nicht zu beanstanden, die darin lediglich den Vorbehalt der Durchsetzung möglicher vertraglicher Ansprüche, nicht jedoch eine Abstandnahme vom abgegebenen Angebot sieht.

2.