2. Erfolg in Baustreitigkeiten
  3. Aktuelle Informationen und neueste Rechtsprechung
  4. Neueste Rechtsprechung
  5. Archiv Deutsche Rechtsprechung
  6. 86. Akt. - 06/2013
  7. Übersicht der besprochenen Urteile 86. Akt.

Übersicht der besprochenen Urteile 86. Akt.

Zu §§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 5 VOB/BVOB-Vertrag: Anordnungsrecht des Auftraggebers umfasst auch die Bauzeit

OLG Hamm, Urt. v. 12.04.2011 - 24 U 29/09; Nichtzulassungsbeschwerde vom BGH mit Be. v. 10.01.2013 - VII ZR 110/11 e.v. zurückgewiesen

IBR 2013, 136

Zu § 11 VOB/BBestand einer Vertragsstrafe bei einvernehmlicher Änderung der Vertragstermine?

OLG Düsseldorf, Urt. v. 19.04.2012 - 23 U 150/11

IBR 2013,13

Zu §§ 133, 150 Abs. 2, 157, 242 BGB; § 2 Abs. 5 VOB/BZuschlag durch öffentlichen Auftraggeber mit geänderter Leistung und mit veränderter Bauzeit - kein Anspruch auf Mehrvergütung wegen Bauzeitverschiebung

BGH, Urt. v. 06.09.2012 - VII ZR 193/10

IBR 2012, 630 = Baurecht 2012, 1941

Zu § 145 BGB; § 55 HOAI 2009Stufenweise Beauftragung von Architektenleistungen

LG Koblenz, Urt. v. 28.02.2013 - 4 O 103/12 (nicht rechtskräftig)

IBR Werkstatt-Beitrag (Einstelldatum: 11.03.2013)

Zu §§ 157, 812 Abs. 1 Satz 1 BGBNutzungsrecht an Architektenplänen

BGH, Urt. v. 10.01.2013 - VII ZR 259/11

IBR 2013, 153 = NJW 2013, 781

Zu §§ 249, 387 BGB; § 11 VOB/BBei ungeklärter Vertragsstrafe in Bauvertragskette Einbehalt unzulässig

BGH, Urt. v. 06.09.2012 - VII ZR 72/10

IBR 2012, 631

Zu § 307 Abs. 1 S. 1 BGB; § 11 VOB/B Vertragsstrafe für Zwischentermine muss in Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf anteiligen Auftragswert begrenzt sein

BGH, Urt. v. 06.12.2012 - VII ZR 133/11

IBR 2013, 69

Zu §§ 307 Abs. 1, 195 BGB